官公需情報ポータルサイト

公告内容

一般競争入札公告次のとおり一般競争入札(以下「競争入札」という。)を行う。

令和５年８月22日支出負担行為担当官鹿児島県警察会計担当官 野川 明輝１ 競争入札に付する事項(1) 工 事 名 鹿児島県警察学校中央制御装置部品取替工事(2) 工事場所 姶良市平松地内(3) 工 期 契約締結日から令和６年３月29日まで(4) 工事概要 中央制御装置の部品取替２ 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げる要件を全て満たしていること。

(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお，未成年者，被保佐人又は被補助人であって，契約締結のために必要な同意を得ている者は，同条中の特別な理由がある場合に該当する。

(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 令和５・６年度内閣府競争参加資格審査において，業種「電気」のＡ，Ｂ又はＣで格付されており，競争参加地域が九州に係る資格を有している者であること。

(4) 契約担当官等から取引停止又は指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(5) 警察当局から，暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として国発注業務等からの排除要請があり，当該状態が継続しているものでないこと。

(6) 別紙「暴力団排除に関する誓約事項」に誓約できる者であること。

３ 入札の方法等(1) 入札書の提出期限令和５年９月７日(木)午後５時(2) 提出場所鹿児島市鴨池新町10番１号 〒890-8566鹿児島県警察本部警務部会計課管財係(3) 提出方法(2)の場所に持参し，又は郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便により送付することとし，期限までに必着のこと。

なお，入札書には工事内訳書を添付することし，代理人入札の場合には，委任状も添付すること。

(4) 開札日時及び場所ア 日時 令和５年９月８日(金)午前10時イ 場所 鹿児島市鴨池新町10番１号鹿児島県警察本部警務部会計課入札室(警察本部庁舎３階)(5) 入札説明書ア 入札に参加するために必要な関係書類その他入札に関する詳細事項は，入札説明書による。

イ 入札説明書の交付期限及び場所(ｱ) 交付期間令和５年９月７日(木)までのそれぞれの日(土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の午前８時30分から午後５時までとする。

(ｲ) 交付場所鹿児島県警察ウェブサイトにて取得するものとする。

４ 契約条項を示す期間及び場所３の(2)に同じ。

５ 入札保証金免除６ 入札の無効本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札又は入札条件に違反した入札は無効とする。

７ 再度入札開札をした場合において予定価格の制限に達した価格の入札書がないときは，直ちに再度の入札を行う。

８ 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び問合せ先鹿児島県警察本部警務部会計課管財係鹿児島市鴨池新町10番１号 〒890-8566電話番号 099-206-0110(内線 2238)ファックス番号 099-206-5560別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私，団体である場合は当団体)は，下記事項について入札書又は見積書の提出をもって誓約します。

この誓約が虚偽であり，又はこの誓約に反したことにより，当方が不利益を被ることとなっても，異議は一切申し立てません。

また，貴府(庁)の求めに応じて当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし，有価証券報告書を作成していない場合は，役職名，氏名，性別及び生年月日の一覧表)等を提出すること，及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。

記１ 次のいずれにも該当しません。

また，当該契約満了まで該当することはありません。

(1) 契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人，法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者，法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者，団体である場合は代表者，理事等，その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。

イ 役員等が，自己，自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって，暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

ウ 役員等が，暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し，又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持，運営に協力し，若しくは関与しているとき。

エ 役員等が，暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

(2) 契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし，又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて発注者又はその職員の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者２ 暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。

３ 下請負人等(下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己，下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に締結する場合の当該契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは，当該契約を解除するため必要な措置を講じます。

４ 暴力団員等による不当介入を受けた場合又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は，警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに，発注元の契約担当官等へ報告を行います。

入 札 説 明 書鹿児島県警察学校中央制御装置部品取替工事鹿児島県警察本部警務部会計課項 目 及 び 構 成１ 公告日２ 担当部署３ 工事内容等４ 工期５ 入札参加資格者６ 契約条項を示す場所７ 入札参加申込の受付８ 設計図書等の閲覧及び配付９ 入札書及び工事費内訳書の提出10 開札の日時及び場所11 入札の方法12 入札の無効13 落札者の決定方法14 低入札価格調査基準価格の有無15 入札保証金16 契約保証金17 暴力団等排除に関する事項18 その他添 付 様 式 等別紙１ 暴力団排除に関する誓約事項別紙２ 入札参加資格確認申請書別紙３ 入札書別紙４ 委任状別紙５ 工事費内訳書別紙６ 入札辞退届建設工事請負契約書(案)入 札 説 明 書鹿児島県警察本部が発注する鹿児島県警察学校中央制御装置部品取替工事に係る入札公告に基づく入札等については，関係法令に定めるもののほか，この入札説明書によるものとする。

１ 公告日令和５年８月22日(火)２ 担当部署工事・入札手続に関すること。

〒890-8566 鹿児島市鴨池新町10番１号鹿児島県警察本部警務部会計課管財係電話番号 099-206-0110 内線 2238３ 工事内容等⑴ 工 事 名 鹿児島県警察学校中央制御装置部品取替工事⑵ 工事場所 姶良市平松地内⑶ 工事概要 中央制御装置の部品取替４ 工期契約締結日から令和６年３月29日まで５ 入札参加資格者⑴ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。

なお，未成年者，被保佐人又は被補助人であって，契約締結のために必要な同意を得ている者は，同条中の特別な理由がある場合に該当する。

⑵ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

⑶ 令和５・６年度内閣府競争参加資格審査において，業種「電気」のＡ，Ｂ又はＣで格付されており，競争参加地域が九州に係る資格を有している者であること。

⑷ 契約担当官等から取引停止又は指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

⑸ 警察当局から，暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として国発注業務等からの排除要請があり，当該状態が継続しているものでないこと。

⑹ 別紙１「暴力団排除に関する誓約事項」に誓約できる者であること。

６ 契約条項を示す場所２の部署に同じ。

７ 入札参加申込の受付⑴ 受付場所２の部署に同じ。

⑵ 受付期間令和５年８月22日(火)から同年９月７日(木)までのそれぞれの日(土曜日及び日曜日並び( ) ( 「 」 。) に国民の祝日に関する法律 昭和23年法律第178号 に規定する休日 以下 県の休日 というを除く )の午前８時30分から午後５時までとする。。⑶ 提出書類ア 別紙２「入札参加資格確認申請書」イ 資格審査結果通知書の写し８ 設計図書等の閲覧及び配付２の部署において，令和５年８月22日(火)から同年９月７日(木)までの県の休日を除くそれぞれの日の午前８時30分から午後５時までとする。

なお，７の入札参加申込を行った者には，別途，設計図書等を配付する。ただし，配付した設計図書等については，入札書提出時までに返却しなければならない。

また，配付した図面は，複写してはならない。

９ 入札書及び工事費内訳書の提出⑴ 提出場所２の部署に同じ。

⑵ 提出期限令和５年９月７日(木)午後５時提出方法 ⑶ア 入札書は，別紙３の様式にて作成し，直接提出する場合は封筒に入れ封印し，かつ，その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和５年９月８日開札［鹿児島県警察学校中央制御装置部品取替工事］の入札書在中」と記載しなければならない。

なお，入札書の日付は実際に作成した日付を記入すること。

また，入札書を代理人が作成する場合は，作成日付けで別紙４「委任状」を作成し，提出すること。

イ 工事費内訳は，別紙５「工事費内訳書」を参考に作成し，入札書と別に封印すること。

ウ 郵便等(書留郵便又はこれに準ずるものに限る )により提出する場合は二重封筒とし，表 。

封筒に「令和５年 月８日開札［ ］の入札書在 ９ 鹿児島県警察学校中央制御装置部品取替工事中」と記載し，中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記載し，提出期限までに到着するよう送付しなければならない。

10 開札の日時及び場所⑴ 日時令和５年９月８日(金)午前10時⑵ 場所鹿児島県警察本部警務部会計課入札室(警察本部庁舎３階)11 入札の方法⑴ 落札決定に当たっては，入札書に記載された金額(以下「入札金額」という )に当該金額の 。

100分の10に相当する額を加算した額をもって落札金額とするので，入札者は，消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず，見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

⑵ 入札金額に対応した工事費内訳書を提出すること。

⑶ 開札の結果，落札者が無い場合は，直ちに再度入札を行う。

なお，再度の入札を行う際は，工事費内訳書の提出は不要とする。

また，開札日に入札者又は代理人が出席しない場合は，再度の入札を辞退したものとする。

12 入札の無効次の⑴から⑻までのいずれかに該当する入札は無効とする。

⑴ 競争入札に参加する資格を有しない者のした入札⑵ 委任状を持参しない代理人のした入札⑶ 記名押印を欠く入札⑷ 金額を訂正した入札⑸ 誤字，脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑹ 明らかに連合によると認められる入札⑺ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね，又は２人以上の代理をした者の入札⑻ その他入札に関する条件に違反した入札13 落札者の決定方法⑴ 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。

⑵ 落札価格による申込みをした者が２者以上あるときは，くじにより落札者を決定する。

14 低入札価格調査基準価格の有無無15 入札保証金免除16 契約保証金予算決算及び会計令第100条の３の規定による場合のほか，これを徴する。

17 暴力団等排除に関する事項請負者は，本契約で使用する建設工事請負契約書第46条第９号から第11号までのいずれにも該当， 。しない旨を誓約できる者でなければならないことから 当該誓約書の提出を契約締結の条件とするまた，別紙１「暴力団排除に関する誓約事項」を併せて誓約できる者であること。

18 その他⑴ 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は，日本語及び日本国通貨に限る。

⑵ 契約の締結に当たっては，契約書を作成するものとする。

， ( 。) 。⑶ 本件入札は 開札日の前日までに入札書 工事費内訳書を含む の提出を求めるものである⑷ 入札参加を取りやめる場合は，入札辞退の理由を付した別紙６「入札辞退届」を提出するとともに，配付した設計図書等についても返却すること。

⑸ 入札参加者は 「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン (令 、 」和４年９月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。

別紙１暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私，団体である場合は当団体)は，下記事項について入札書又は見積書の提出をもって誓約します。

この誓約が虚偽であり，又はこの誓約に反したことにより，当方が不利益を被ることとなっても，異議は一切申し立てません。

また，貴府(庁)の求めに応じて当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし，有価証券報告書を作成していない場合は，役職名，氏名，性別及び生年月日の一覧表)等を提出すること，及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。

記１ 次のいずれにも該当しません。

また，当該契約満了まで該当することはありません。

(1) 契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人，法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者，法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者，団体である場合は代表者，理事等，その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。

イ 役員等が，自己，自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって，暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

ウ 役員等が，暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し，又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持，運営に協力し，若しくは関与しているとき。

エ 役員等が，暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

(2) 契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし，又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて発注者又はその職員の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者２ 暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。

３ 下請負人等(下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己，下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に締結する場合の当該契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは，当該契約を解除するため必要な措置を講じます。

４ 暴力団員等による不当介入を受けた場合又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は，警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに，発注元の契約担当官等へ報告を行います。

別紙２入札参加資格確認申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島県警察会計担当官 野川 明輝 殿住 所商号又は名称氏 名参加資格確認申請書の提出について一般競争入札に参加を希望しますので，下記のとおり誓約し，申請します。なお，契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと，申請書類の内容について事実と相違ないこと，並びに入札参加資格要件を満たしていることを誓約します。記１ 工事名 鹿児島県警察学校中央制御装置部品取替工事２ 工事場所 姶良市平松地内３ 資格確認資料記載責任者氏名 電話番号Ｆ Ａ Ｘ４ 資格確認事項(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2) 令和５・６年度内閣府競争参加資格審査において，業種「電気」のＡ，Ｂ又はＣで格付されており，競争参加地域が九州に係る資格を有している者であること。(3) 競争参加資格確認申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に，契約担当官等から取引停止又は指名停止の措置を受けていないこと。(4) 警察当局から，暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずるものとして国発注業務等からの排除要請があり，当該状態が継続している者でないこと。(5) 次の各号に該当しない者ア 法人等(個人，法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者，法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者，団体である場合は代表者，理事等，その他経営に実質的に関与している者をいう。)が，暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。イ 役員等が，自己，自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって，暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。ウ 役員等が，暴力団又は暴力団員に対して，資金等を供給し，又は便宜を供与するなど，直接的あるいは積極的に暴力団の維持，運営に協力し，若しくは関与しているとき。エ 役員等が，暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。オ 役員等が，暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。５ 添付書類資格審査結果通知書の写し別紙３入 札 書一金工 事 名 鹿児島県警察学校中央制御装置部品取替工事上記の金額をもって，入札公告及び入札説明書等の条項を承諾の上，入札します。

令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島県警察会計担当官野川 明輝 殿住 所氏 名 印注 入札金額は，見積もった契約金額の 分の に相当する金額を記載するもの 110 100とする。

別紙３入 札 書一金工 事 名 鹿児島県警察学校中央制御装置部品取替工事上記の金額をもって，入札公告及び入札説明書等の条項を承諾の上，入札します。

令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島県警察会計担当官野川 明輝 殿住 所氏 名代理人 住所氏名 ㊞注 入札金額は，見積もった契約金額の 分の に相当する金額を記載するもの 110 100とする。

記載例別紙３入 札 書※税抜き金額一金 ○○○，○○○，○○○円工 事 名 鹿児島県警察学校中央制御装置部品取替工事上記の金額をもって，入札公告及び入札説明書等の条項を承諾の上，入札します。

令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島県警察会計担当官野川 明輝 殿住 所 ○○○○○○代表者印 氏 名 商号名 代表者氏名注 入札金額は，見積もった契約金額の 分の に相当する金額を記載するもの 110 100とする。

記載例(代理人入札の場合)別紙３入 札 書※税抜き金額一金 ○○○，○○○，○○○円工 事 名 鹿児島県警察学校中央制御装置部品取替工事※留意事項１ 印鑑については，代理人の 上記の金額をもって，入札公告及び入札説明書印鑑のみでよい(代表者登録印を押印する必要なし) 令和 年 月 日代理人は，住所氏名を必ず記 ２載し，押印すること 支出負担行為担当官鹿児島県警察会計担当官野川 明輝 殿住 所 ○○○○○○代表者印不要 氏 名 商号名 代表者氏名代理人 住所 ○○○○代理人印押印 氏名 ○○○○ ,注 入札金額は，見積もった契約金額の 分の に相当する金額を記載するもの 110 100とする。

別紙４委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島県警察会計担当官 殿住 所会 社 名代表者名 印弊社は貴庁との一般競争入札に関し下記の者を代理人と定め，令和５年９月８日開札の一般競争入札における入札書提出の一切の権限を委任します。

記工事名：鹿児島県警察学校中央制御装置部品取替工事代 理 人 住 所使代 理 人 氏 名 用 印別紙５(サンプル)令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島県警察会計担当官 殿住所商号又は名称代表者 氏名 印工事名称： 鹿児島県警察学校中央制御装置部品取替工事備 考消費税を除く。

※１ 「日付」，「宛名」，「差出名」，「工事名」は誤りのないよう必ず記載すること。

※２ 当該工事内訳書以上に詳細に記載した内容であれば，各企業が独自で作成された様 式を使用しても差し支えありません。

※３ 仕様書と工事費内訳書の内容に相違があった場合には，契約上の権利義務について仕様書の内容が優先される。

Ａ ： 直 接 工 事 費Ｂ ： 共 通 仮 設 費Ｃ ： 現 場 管 理 費Ｄ ： 一 般 管 理 費Ｅ ： 工 事 価 格 (Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ)工 事 費 内 訳 書金 額 (円) 工 種 等入札書委任状工事内訳書※入札書・委任状・工事内訳書の封筒記入は上記のとおりお願いします。封筒は縦・横書きどちらでも可※封筒に入れ，封印し，かつ，その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)を記載してください。

【見 本】 野川 明輝 殿鹿児島県警察会計担当官支出負担行為担当官 「鹿児島県警察学校中央制御装置部品取替工事」の入札書在中件名 令和五年九月八日開札 野川 明輝 殿鹿児島県警察会計担当官支出負担行為担当官件名 鹿児島県警察学校中央制御装置部品取替工事 野川 明輝 殿鹿児島県警察会計担当官支出負担行為担当官件名 鹿児島県警察学校中央制御装置部品取替工事別紙６入 札 辞 退 届令和 年 月 日支出負担行為担当官鹿児島県警察会計担当官 殿住 所会 社 名代表者名下記について説明を受けましたが，都合により入札を辞退します。

件 名 鹿児島県警察学校中央制御装置部品取替工事辞退理由：建設工事請負契約書一 工 事 名 鹿児島県警察学校中央制御装置部品取替工事二 工事場所 姶良市平松地内三 工 期 自 令和 年 月 日至 令和 ６年 ３月 29日四 請負代金額 ￥○，○○○，○○○．－(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥○○○，○○○．－)五 契約保証金 第４条のとおり六 調 停 人 選任しない七 建設発生土の搬出先等 仕様書に定めるとおり八 解体工事に要する費用等 なし九 住宅建設瑕疵担保責任保険 加入しない十 前 金 払 請負代金額の10分の４以内十一 部 分 払 しない上記の工事について，発注者と受注者は，各々の対等な立場における合意に基づいて，別添の条項によって公正な請負契約を締結し，信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また，受注者が共同企業体を結成している場合には，受注者は，別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書 通を作成し，発注者及び受注者が記名押印の上，各自一通を保有する。

令和 年 月 日発 注 者 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番１号支出負担行為担当官鹿児島県警察会計担当官 野川 明輝受 注 者(総則)。， 第１条 発注者及び受注者は，この約款(契約書を含む。以下同じ )に基づき設計図書(別冊の図面，仕様書，現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ )に従い，日本国の法令を遵守し，この契約(この約款及 。

び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ )を履行しなけれ 。

ばならない。

２ 受注者は，契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し，工事目的物を発注者に引き渡すものとし，発注者は，その請負代金を支払うものとする。

３ 仮設，施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という )については，この約款及び設計図書に特別の定めが 。

ある場合を除き，受注者がその責任において定める。

４ 受注者は，この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

５ この約款に定める催告，請求，通知，報告，申出，承諾及び解除は，書面により行わなければならない。

６ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は，日本語とする。

７ この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は，日本円とする。

８ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は，設計図書に特別の定めがある場合を除き，計量法(平成４年法律第51号)に定めるものとする。

９ この約款及び設計図書における期間の定めについては，民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

10 この契約は，日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟については，日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

12 受注者が共同企業体を結成している場合においては，発注者は，この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし，発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は，当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし，また，受注者は，発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。

(関連工事の調整)第２条 発注者は，受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において，必要があるときは，その施工につき，調整を行うものとする。この場合においては，受注者は，発注者の調整に従い，当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

(請負代金内訳書及び工程表)第３条 受注者は，この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて，請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し，発注者に提出しなければならない。

２ 内訳書には，健康保険，厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。

３ 内訳書及び工程表は，発注者及び受注者を拘束するものではない。

(契約の保証)第４条 受注者は，この契約の締結と同時に，次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし，第五号の場合においては，履行保証保険契約の締結後，直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

一 契約保証金の納付二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結２ 受注者は，前項の規定による保険証券の寄託に代えて，電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という )であって，当該履行保証保険契約の相手方が定め，発注者が認めた措 。

置を講ずることができる。この場合において，受注者は，当該保険証券を寄託したものとみなす。

３ 第１項の保証に係る契約保証金の額，保証金額又は保険金額(第６項において「保証の額」という )は，請負代金額の10分の１以上としなければならな 。

い。

４ 受注者が第１項第三号から第五号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は，当該保証は第53条第３項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

第１項の規定により，受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付した ５ときは，当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし，同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは，契約保証金の納付を免除する。

６ 請負代金額の変更があった場合には，保証の額が変更後の請負代金額の10分の１に達するまで，発注者は，保証の額の増額を請求することができ，受注者は，保証の額の減額を請求することができる。

(権利義務の譲渡等)第５条 受注者は，この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し，又は承継させてはならない。ただし，あらかじめ発注者の承諾を得た場合は，この限りでない。

２ 受注者は，工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ )のう 。

ち第13条第２項の規定による検査に合格したものを第三者に譲渡し，貸与し，又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし，あらかじめ発注者の承諾を得た場合は，この限りでない。

３ 受注者が前払金の使用によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは，発注者は，特段の理由がある場合を除き，受注者の請負代金債権の譲渡について，第１項ただし書の承諾をしなければならない。

４ 受注者は，前項の規定により，第１項ただし書の承諾を受けた場合は，請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず，またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。

(一括委任又は一括下請負の禁止)第６条 受注者は，工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し，又は請け負わせてはならない。

(下請負人の通知)第７条 発注者は，受注者に対して，下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

第７条の２ 受注者は，次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第２条第３項に定める建設業者をいい，当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という )を下請負 。

人としてはならない。

一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出三 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出２ 前項の規定にかかわらず，受注者は，次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて，当該各号に定める場合は，社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。

一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし，当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という )を，受注者が発注者に提出した場合 。

二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が，受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め，当該期間を延長したときは，その延長後の期間)以内に，受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合３ 受注者は，次の各号に掲げる場合は，発注者の請求に基づき，違約罰として，当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

一 社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において，同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の１に相当する額二 社会保険等未加入建設業者が前項第二号に掲げる下請負人である場合において，同号イに定める特別の事情があると認められず，かつ，受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の５に相当する額(特許権等の使用)第８条 受注者は，特許権，実用新案権，意匠権，商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という )の対象となって 。

いる工事材料，施工方法等を使用するときは，その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし，発注者がその工事材料，施工方法等を指定した場合において，設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく，かつ，受注者がその存在を知らなかったときは，発注者は，受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(監督職員)第９条 発注者は，監督職員を置いたときは，その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。

２ 監督職員は，この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか，設計図書に定めるところにより，次に掲げる権限を有する。

一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示，承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理，立会い，工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む )。

３ 発注者は，２名以上の監督職員を置き，前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を，監督職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を，受注者に通知しなければならない。

４ 第２項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は，原則として，書面により行わなければならない。

５ 発注者が監督職員を置いたときは，この約款に定める催告，請求，通知，報告，申出，承諾及び解除については，設計図書に定めるものを除き，監督職員を経由して行うものとする。この場合においては，監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。

６ 発注者が監督職員を置かないときは，この約款に定める監督職員の権限は，発注者に帰属する。

(現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は，次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し，設計図書に定めるところにより，その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。

一 現場代理人二 主任技術者(建設業法第26条第３項に該当する工事の場合は専任とする )。

三 監理技術者(建設業法第26条第２項の規定に該当する場合とする。ただし，同法同条第３項に該当する工事の場合は専任とする )。

四 監理技術者補佐(建設業法第26条第３項ただし書に規定する者をいう。以下同じ )。

五 専門技術者(建設業法第26条の２に規定する技術者をいう。以下同じ )。

２ 現場代理人は，この契約の履行に関し，工事現場に常駐し，その運営，取締りを行うほか，請負代金額の変更，請負代金の請求及び受領，第12条第１項の請求の受理，同条第３項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き，この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。

３ 発注者は，前項の規定にかかわらず，現場代理人の工事現場における運営，取締り及び権限の行使に支障がなく，かつ，発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には，現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。

４ 受注者は，第２項の規定にかかわらず，自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは，あらかじめ当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。

５ 現場代理人，監理技術者等(監理技術者，監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ )及び専門技術者は，これを兼ねることができる。。(履行報告)第11条 受注者は，設計図書に定めるところにより，この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

(工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は，現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては，それらの者の職務を含む )の執行につき著しく 。

不適当と認められるときは，受注者に対して，その理由を明示した書面により，必要な措置をとるべきことを請求することができる。

２ 発注者又は監督職員は，監理技術者等，専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く )その他受注者が工事を施工するために使用している 。

下請負人，労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは，受注者に対して，その理由を明示した書面により，必要な措置をとるべきことを請求することができる。

３ 受注者は，前二項の規定による請求があったときは，当該請求に係る事項について決定し，その結果を，請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。

４ 受注者は，監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは，発注者に対して，その理由を明示した書面により，必要な措置をとるべきことを請求することができる。

５ 発注者は，前項の規定による請求があったときは，当該請求に係る事項について決定し，その結果を，請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。

(工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については，設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては，中等の品質を有するものとする。

２ 受注者は，設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ )を受けて使用すべきものと指定された工事材料については，当該 。

検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において，当該検査に直接要する費用は，受注者の負担とする。

３ 監督職員は，受注者から前項の検査を請求されたときは，請求を受けた日から７日以内に応じなければならない。

４ 受注者は，工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

５ 受注者は，前項の規定にかかわらず，第２項の検査の結果不合格と決定された工事材料については，当該決定を受けた日から７日以内に工事現場外に搬出しなければならない。

(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は，設計図書において監督職員の立会いの上調合し，又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については，当該立会いを受けて調合し，又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

２ 受注者は，設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については，当該立会いを受けて施工しなければならない。

３ 受注者は，前二項に規定するほか，発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは，設計図書に定めるところにより，当該見本又は工事写真等の記録を整備し，監督職員の請求があったときは，当該請求を受けた日から７日以内に提出しなければならない。

４ 監督職員は，受注者から第１項又は第２項の立会い又は見本検査を請求されたときは，当該請求を受けた日から７日以内に応じなければならない。

５ 前項の場合において，監督職員が正当な理由なく受注者の請求に７日以内に応じないため，その後の工程に支障をきたすときは，受注者は，監督職員に通知した上，当該立会い又は見本検査を受けることなく，工事材料を調合して使用し，又は工事を施工することができる。この場合において，受注者は，当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し，監督職員の請求があったときは，当該請求を受けた日から７日以内に提出しなければならない。

６ 第１項，第３項又は前項の場合において，見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は，受注者の負担とする。

(支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という )及び 。

貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という )の品名，数量，品質，規格 。

又は性能，引渡場所及び引渡時期は，設計図書に定めるところによる。

２ 監督職員は，支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては，受注者の立会いの上，発注者の負担において，当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において，当該検査の結果，その品名，数量，品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり，又は使用に適当でないと認めたときは，受注者は，その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

３ 受注者は，支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは，引渡しの日から７日以内に，発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。

４ 受注者は，支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後，当該支給材料又は貸与品に種類，品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第２項の検査により発見することが困難であったものに限る )などがあり使用に適当で 。

ないと認めたときは，その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

５ 発注者は，受注者から第２項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において，必要があると認められるときは，当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し，支給材料若しくは貸与品の品名，数量，品質若しくは規格若しくは性能を変更し，又は理由を明示した書面により，当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。

６ 発注者は，前項に規定するほか，必要があると認めるときは，支給材料又は貸与品の品名，数量，品質，規格若しくは性能，引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

７ 発注者は，前二項の場合において，必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し，又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

８ 受注者は，支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

９ 受注者は，設計図書に定めるところにより，工事の完成，設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。

10 受注者は，故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し，又はその返還が不可能となったときは，発注者の指定した期間内に代品を納め，若しくは原状に復して返還し，又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

11 受注者は，支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは，監督職員の指示に従わなければならない。

(工事用地の確保等)第16条 発注者は，工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という )を受注者が工事の施工上必要とする 。

日(設計図書に特別の定めがあるときは，その定められた日)までに確保しなければならない。

２ 受注者は，確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

３ 工事の完成，設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において，当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料，建設機械器具，仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む )が 。

あるときは，受注者は，当該物件を撤去するとともに，当該工事用地等を修復し，取り片付けて，発注者に明け渡さなければならない。

４ 前項の場合において，受注者が正当な理由なく，相当の期間内に当該物件を撤去せず，又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは，発注者は，受注者に代わって当該物件を処分し，工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては，受注者は，発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず，また，発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

５ 第３項に規定する受注者のとるべき措置の期限，方法等については，発注者が受注者の意見を聴いて定める。

(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は，工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において，監督職員がその改造を請求したときは，当該請求に従わなければならない。この場合において，当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは，発注者は，必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し，又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

２ 監督職員は，受注者が第13条第２項又は第14条第１項から第３項までの規定に違反した場合において，必要があると認められるときは，工事の施工部分を破壊して検査することができる。

３ 前項に規定するほか，監督職員は，工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において，必要があると認められるときは，当該相当の理由を受注者に通知して，工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。

４ 前二項の場合において，検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。

(条件変更等)第18条 受注者は，工事の施工に当たり，次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは，その旨を直ちに監督職員に通知し，その確認を請求しなければならない。

一 図面，仕様書，現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く 。。)二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。

三 設計図書の表示が明確でないこと。

四 工事現場の形状，地質，湧水等の状態，施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

２ 監督職員は，前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは，受注者の立会いの上，直ちに調査を行わなければならない。ただし，受注者が立会いに応じない場合には，受注者の立会いを得ずに行うことができる。

３ 発注者は，受注者の意見を聴いて，調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは，当該指示を含む )をとりまとめ，調査の終了 。

後14日以内に，その結果を受注者に通知しなければならない。ただし，その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは，あらかじめ受注者の意見を聴いた上，当該期間を延長することができる。

４ 前項の調査の結果において第１項の事実が確認された場合において，必要があると認められるときは，次の各号に掲げるところにより，設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。

一 第１項第一号から第三号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるものは，発注者が行う。

二 第１項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは，発注者が行う。

三 第１項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは，発注者と受注者とが協議して発注者が行う。

５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において，発注者は，必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し，又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(設計図書の変更)第19条 発注者は，必要があると認めるときは，設計図書の変更内容を受注者に通知して，設計図書を変更することができる。この場合において，発注者は，必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し，又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風，豪雨，洪水，高潮，地震，地すべり，落盤，火災，騒乱，暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という )であって受注者の責めに帰すことができないものによ 。

り工事目的物等に損害を生じ，若しくは工事現場の状態が変動したため，受注者が工事を施工できないと認められるときは，発注者は，工事の中止内容を直ちに受注者に通知して，工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

２ 発注者は，前項の規定によるほか，必要があると認めるときは，工事の中止内容を受注者に通知して，工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。

３ 発注者は，前二項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において，必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し，又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者，建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(著しく短い工期の禁止)第21条 発注者は，工期の延長又は短縮を行うときは，この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう，やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

(受注者の請求による工期の延長)第22条 受注者は，天候の不良，第２条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは，その理由を明示した書面により，発注者に工期の延長変更を請求することができる。

２ 発注者は，前項の規定による請求があった場合において，必要があると認められるときは，工期を延長しなければならない。発注者は，その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては，請負代金額について必要と認められる変更を行い，又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(発注者の請求による工期の短縮等)第23条 発注者は，特別の理由により工期を短縮する必要があるときは，工期の短縮変更を受注者に請求することができる。

２ 発注者は，前項の場合において，必要があると認められるときは請負代金額を変更し，又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工期の変更方法)第24条 工期の変更については，発注者と受注者とが協議して定める。ただし，協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には，発注者が定め，受注者に通知する。

２ 前項の協議開始の日については，発注者が受注者の意見を聴いて定め，受注者に通知するものとする。ただし，発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日，前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には，受注者は，協議開始の日を定め，発注者に通知することができる。

(請負代金額の変更方法等)第25条 請負代金額の変更については，発注者と受注者とが協議して定める。ただし，協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には，発注者が定め，受注者に通知する。

２ 前項の協議開始の日については，発注者が受注者の意見を聴いて定め，受注者に通知するものとする。ただし，請負代金額の変更事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には，受注者は，協議開始の日を定め，発注者に通知することができる。

３ この約款の規定により，受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については，発注者と受注者とが協議して定める。

(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第26条 発注者又は受注者は，工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは，相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

２ 発注者又は受注者は，前項の規定による請求があったときは，変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ )と変動後残工事代金額(変動後の 。

賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。

以下この条において同じ )との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15 。

を超える額につき，請負代金額の変更に応じなければならない。

３ 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は，請求のあった日を基準とし，物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし，協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては，発注者が定め，受注者に通知する。

４ 第１項の規定による請求は，この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において，同項中「請負契約締結の日」とあるのは 「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするも ，のとする。

５ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ，請負代金額が不適当となったときは，発注者又は受注者は，前各項の規定によるほか，請負代金額の変更を請求することができる。

６ 予期することのできない特別の事情により，工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ，請負代金額が著しく不適当となったときは，発注者又は受注者は，前各項の規定にかかわらず，請負代金額の変更を請求することができる。

７ 前二項の場合において，請負代金額の変更額については，発注者と受注者とが協議して定める。ただし，協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては，発注者が定め，受注者に通知する。

８ 第３項及び前項の協議開始の日については，発注者が受注者の意見を聴いて定め，受注者に通知しなければならない。ただし，発注者が第１項，第５項又は第６項の請求を行った日又は受けた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には，受注者は，協議開始の日を定め，発注者に通知することができる。

(臨機の措置)第27条 受注者は，災害防止等のため必要があると認めるときは，臨機の措置をとらなければならない。この場合において，必要があると認めるときは，受注者は，あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし，緊急やむを得ない事情があるときは，この限りでない。

２ 前項の場合においては，受注者は，その執った措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。

３ 監督職員は，災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは，受注者に対して臨機の措置を執ることを請求することができる。

４ 受注者が第１項又は前項の規定により臨機の措置を執った場合において，当該措置に要した費用のうち，受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については，発注者が負担する。

(一般的損害)第28条 工事目的物の引渡し前に，工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第１項若しくは第２項又は第30条第１項に規定する損害を除く )については，受注者がその費用を負担する。。ただし，その損害(第56条第１項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く )のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものにつ 。

いては，発注者が負担する。

(第三者に及ぼした損害)第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは，受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし，その損害(第56条第１項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ )の 。

うち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては，発注者が負担する。

２ 前項の規定にかかわらず，工事の施工に伴い通常避けることができない騒音，振動，地盤沈下，地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは，発注者がその損害を負担しなければならない。ただし，その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては，受注者が負担する。

３ 前二項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては，発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。

(不可抗力による損害)第30条 工事目的物の引渡し前に，天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては，当該基準を超えるものに限る )発注者と受注者のいずれの責めにも帰 。

すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という )により， 。

工事目的物，仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という )に損害が生じたときは，受 。

注者は，その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

２ 発注者は，前項の規定による通知を受けたときは，直ちに調査を行い，同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第56条第１項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という )の状況を確認し，その結果を受注者に通知し 。

なければならない。

３ 受注者は，前項の規定により損害の状況が確認されたときは，損害による費用の負担を発注者に請求することができる。

４ 発注者は，前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは，当該損害の額(工事目的物等であって第13条第２項，第14条第１項若しくは第２項の規定による検査，立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る )及び当該損害の取 。

片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という )のうち請負代金額の100分の１を超える額を負担しなければならない。た 。

だし，災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については，発注者が損害合計額を負担するものとする。

５ 損害の額は，次の各号に掲げる損害につき，それぞれ当該各号に定めるところにより，算定する。

一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし，残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし，残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて，当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし，修繕によりその機能を回復することができ，かつ，修繕費の額が上記の額より少額であるものについては，その修繕費の額とする。

６ 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次以降の不可抗力による損害合計額の負担については，第４項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と 「当該損害の取片付けに要する費用の額」と ，あるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と 「請負代金額の100分 ，の１を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の１を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と 「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から ，既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。

(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第31条 発注者は，第８条，第15条，第17条から第20条まで，第22条，第23条，第26条から第28条まで，前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において，特別の理由があるときは，請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。

この場合において，設計図書の変更内容は，発注者と受注者とが協議して定める。ただし，協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には，発注者が定め，受注者に通知する。

２ 前項の協議開始の日については，発注者が受注者の意見を聴いて定め，受注者に通知しなければならない。ただし，発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には，受注者は，協議開始の日を定め，発注者に通知することができる。

(検査及び引渡し)第32条 受注者は，工事を完成したときは，その旨を発注者に通知しなければならない。

２ 発注者は，前項の規定による通知を受けたときは，通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上，設計図書に定めるところにより，工事の完成を確認するための検査を完了し，当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において，発注者は，必要があると認められるときは，その理由を受注者に通知して，工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。

３ 前項の場合において，検査又は復旧に直接要する費用は，受注者の負担とする。

４ 発注者は，第２項の検査によって工事の完成を確認した後，受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは，直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。

５ 発注者は，受注者が前項の申出を行わないときは，当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては，受注者は，当該請求に直ちに応じなければならない。

６ 受注者は，工事が第２項の検査に合格しないときは，直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては，修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。

(請負代金の支払い)第33条 受注者は，前条第２項(同条第６項後段の規定により適用される場合を含む。第３項において同じ )の検査に合格したときは，請負代金の支払いを 。

請求することができる。

２ 発注者は，前項の規定による請求があったときは，請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。

３ 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第２項の期間内に検査をしないときは，その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は，前項の期間(以下この項において「約定期間」という )の日数から差し引くものと 。

する。この場合において，その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは，約定期間は，遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

(部分使用)第34条 発注者は，第32条第４項又は第５項の規定による引渡し前においても，工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。

２ 前項の場合においては，発注者は，その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

３ 発注者は，第１項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは，必要な費用を負担しなければならない。

(前金払)第35条 受注者は，公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第２条第４項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という )。

と，契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第５項に規定する保証契約(以下「保証契約」という )を締結し，その保証証書を発注者に寄託し 。

て，請負代金額の10分の４以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。

２ 受注者は，前項の規定による保証証書の寄託に代えて，電磁的方法であって，当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め，発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において，受注者は，当該保証証書を寄託したものとみなす。

３ 発注者は，第１項の規定による請求があったときは，請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。

４ 受注者は，請負代金額が著しく増額された場合においては，その増額後の請負代金額の10分の４から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては，前項の規定を準用する。

５ 受注者は，請負代金額が著しく減額された場合において，受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の５を超えるときは，受注者は，請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。

６ 前項の超過額が相当の額に達し，返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは，発注者と受注者が協議して返還すべき超過額を定める。ただし，請負代金額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には，発注者が定め，受注者に通知する。

７ 発注者は，受注者が第５項の期間内に超過額を返還しなかったときは，その未返還額につき，同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について，その日数に応じ，契約日における国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第１項に規定する財務大臣が定める率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。

(保証契約の変更)第36条 受注者は，前条第４項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には，あらかじめ，保証契約を変更し，変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

２ 受注者は，前項に定める場合のほか，請負代金額が減額された場合において，保証契約を変更したときは，変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。

３ 受注者は，第一項又は第二項の規定による保証証書の寄託に代えて，電磁的方法であって，当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め，発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において，受注者は，当該保証証書を寄託したものとみなす。

４ 受注者は，前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には，発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

(前払金の使用等)第37条 受注者は，前払金をこの工事の材料費，労務費，機械器具の賃借料，機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る ，動力費， 。)支払運賃，修繕費，仮設費，労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。

(部分引渡し)第38条 工事目的物について，発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という )がある 。

場合において，当該指定部分の工事が完了したときについては，第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と 「工事目的物」とあるのは「指定 ，部分に係る工事目的物」と，同条第５項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて，これらの規定を準用する。

２ 前項の規定により準用される第33条第１項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は，次の式により算定する。この場合において，指定部分に相応する請負代金の額は，発注者と受注者とが協議して定める。

ただし，発注者が前項の規定により準用される第33条第１項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には，発注者が定め，受注者に通知する。

部分引渡しに係る請負代金の額＝指定部分に相応する請負代金の額×(1－前払金額／請負代金額)(債務負担行為に係る契約の特則)第39条 債務負担行為に係る契約において，各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という )は，契約書記載のとおりとする。。２ 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は，契約書記載のとおりとする。

３ 発注者は，予算上の都合その他の必要があるときは，第１項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。

(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)第40条 債務負担行為に係る契約の前金払については，第35条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては，各会計年度末 」と読み替えて，これらの規定を )準用する。ただし，この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という )以外の会計年度においては，受注者は，予算の執行が可能となる時期以 。

前に前払金の支払いを請求することはできない。

２ 前項の場合において契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには，同項の規定により準用される第35条第１項及び第４項の規定にかかわらず，受注者は，契約会計年度について前払金の支払いを請求することができない。

３ 第１項の場合において，契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには，同項の規定により準用される第35条第１項の規定にかかわらず，受注者は，契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払いを請求することができる。

(第三者による代理受領)第41条 受注者は，発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき，第三者を代理人とすることができる。

２ 発注者は，前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において，受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは，当該第三者に対して第33条(第38条において準用する場合を含む )の規定に基づく支払いをしなければならない。。(前払金等の不払に対する工事中止)第42条 受注者は，発注者が第35条又は第38条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し，相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは，工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては，受注者は，その理由を明示した書面により，直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

２ 発注者は，前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において，必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し，又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者，建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(契約不適合責任)第43条 発注者は，引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という )であるときは，受注者に対 。

し，目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし，その履行の追完に過分の費用を要するときは，発注者は履行の追完を請求することができない。

２ 前項の場合において，受注者は，発注者に不相当な負担を課するものでないときは，発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

３ 第１項の場合において，発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし，その期間内に履行の追完がないときは，発注者は，その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし，次の各号のいずれかに該当する場合は，催告をすることなく，直ちに代金の減額を請求することができる。

一 履行の追完が不能であるとき。

二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により，特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において，受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

四 前三号に掲げる場合のほか，発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(発注者の任意解除権)第44条 発注者は，工事が完成するまでの間は，次条又は第46条の規定によるほか，必要があるときは，この契約を解除することができる。

２ 発注者は，前項の規定によりこの契約を解除した場合において，受注者に損害を及ぼしたときは，その損害を賠償しなければならない。

(発注者の催告による解除権)第45条 発注者は，受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし，その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし，その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは，この限りでない。

一 第５条第４項に規定する書類を提出せず，又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

二 正当な理由なく，工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。

三 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。

四 第10条第１項第二号に掲げる者を設置しなかったとき。

五 正当な理由なく，第43条第１項の履行の追完がなされないとき。

六 前各号に掲げる場合のほか，この契約に違反したとき。

(発注者の催告によらない解除権)第46条 発注者は，受注者が次の各号のいずれかに該当するときは，直ちにこの契約を解除することができる。

一 第５条第１項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。

二 第５条第４項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。

三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。

四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において，その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ，契約の目的を達成することができないものであるとき。

五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において，残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により，特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において，受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。

八 前各号に掲げる場合のほか，受注者がその債務の履行をせず，発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第六号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ )が経営に実質的 。

に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。

十 第49条又は第50条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

十一 受注者(受注者が共同企業体であるときは，その構成員のいずれかの者。

以下この号において同じ )が次のいずれかに該当するとき。。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を，受注者が法人である場合にはその役員，その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ )が，暴力団又は暴力団員 。

であると認められるとき。

ロ 役員等が，自己，自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって，暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。

ハ 役員等が，暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し，又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持，運営に協力し，若しくは関与していると認められるとき。

ニ 役員等が，暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。

ホ 役員等が，暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

ヘ 下請契約又は資材，原材料の購入契約その他の契約に当たり，その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら，当該者と契約を締結したと認められるとき。

ト 受注者が，イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材，原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く )に，発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め，受注者 。

がこれに従わなかったとき。

(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第47条 第45条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは，発注者は，前二条の規定による契約の解除をすることができない。

(公共工事履行保証証券による保証の請求)第48条 第４条第１項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において，受注者が第45条各号又は第46条各号のいずれかに該当するときは，発注者は，当該公共工事履行保証証券の規定に基づき，保証人に対して，他の建設業者を選定し，工事を完成させるよう請求することができる。

２ 受注者は，前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という )から発注者に対して，この 。

契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には，代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。

一 請負代金債権(前払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く )。

二 工事完成債務三 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く )。

四 解除権五 その他この契約に係る一切の権利及び義務(第29条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く )。

３ 発注者は，前項の通知を代替履行業者から受けた場合には，代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。

４ 第１項の規定による発注者の請求があった場合において，当該公共工事履行保証証券の規定に基づき，保証人から保証金が支払われたときには，この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む )は，当該 。

保証金の額を限度として，消滅する。

(受注者の催告による解除権)第49条 受注者は，発注者がこの契約に違反したときは，相当の期間を定めてその履行の催告をし，その期間内に履行がないときは，この契約を解除することができる。ただし，その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは，この限りでない。

(受注者の催告によらない解除権)第50条 受注者は，次の各号のいずれかに該当するときは，直ちにこの契約を解除することができる。

一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が３分の２以上減少したとき。

二 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の５(工期の10分の５が６月を超えるときは，６月)を超えたとき。ただし，中止が工事の一部のみの場合は，その一部を除いた他の部分の工事が完了した後三月を経過しても，なおその中止が解除されないとき。

三 発注者がこの契約に違反し，その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。

２ 受注者は，前項の規定によりこの契約を解除した場合において，損害があるときは，その損害の賠償を発注者に請求することができる。

(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第51条 第49条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは，受注者は，前二条の規定による契約の解除をすることができない。

(解除に伴う措置)第52条 発注者は，この契約が工事の完成前に解除された場合においては，出来形部分を検査の上，当該検査に合格した部分の工事材料の引渡しを受けるものとし，当該引渡しを受けたときは，当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において，発注者は，必要があると認められるときは，その理由を受注者に通知して，出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

２ 前項の場合において，検査又は復旧に直接要する費用は，受注者の負担とする。

３ 第１項の場合において，第35条(第40条において準用する場合を含む )の 。

規定による前払金があったときは，当該前払金の額を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において，受領済みの前払金額になお余剰があるときは，受注者は，解除が第45条又は第46条又は次条第３項の規定によるときにあっては，その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ，契約日における国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第１項に規定する財務大臣が定める率で計算した額の利息を付した額を，解除が第44条，第49条又は第50条の規定によるときにあっては，その余剰額を発注者に返還しなければならない。

４ 受注者は，この契約が工事の完成前に解除された場合において，支給材料があるときは，第１項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き，発注者に返還しなければならない。この場合において，当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき，又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは，代品を納め，若しくは原状に復して返還し，又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

５ 受注者は，この契約が工事の完成前に解除された場合において，貸与品があるときは，当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において，当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは，代品を納め，若しくは原状に復して返還し，又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

６ 受注者は，この契約が工事の完成前に解除された場合において，工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料，建設機械器具，仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む )があるときは，受注者 。

は，当該物件を撤去するとともに，工事用地等を修復し，取り片付けて，発注者に明け渡さなければならない。

７ 前項の場合において，受注者が正当な理由なく，相当の期間内に当該物件を撤去せず，又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは，発注者は，受注者に代わって当該物件を処分し，工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては，受注者は，発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず，また，発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

８ 第４項前段及び第５項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限，方法等については，この契約の解除が第45条，第46条又は次条第３項の規定によるときは発注者が定め，第44条，第49条又は第50条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし，第４項後段，第５項後段及び第６項に規定する受注者のとるべき措置の期限，方法等については，発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。

９ 工事の完成後にこの契約が解除された場合は，解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。

(発注者の損害賠償請求等)第53条 発注者は，受注者が次の各号のいずれかに該当するときは，これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

一 工期内に工事を完成することができないとき。

二 この工事目的物に契約不適合があるとき。

三 第45条又は第46条の規定により，工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。

四 前三号に掲げる場合のほか，債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

２ 次の各号のいずれかに該当するときは，前項の損害賠償に代えて，受注者は，請負代金額の10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

一 第45条又は第46条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。

二 工事目的物の完成前に，受注者がその債務の履行を拒否し，又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。

３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は，前項第二号に該当する場合とみなす。

一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において，破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において，会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において，民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合(前項の規定により第２項第二号に該当する場合とみなされる場合を除く )がこの契約及び取引上の社会通念に 。

照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは，第１項及び第２項の規定は適用しない。

５ 第１項第一号の場合においては，発注者は，請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき，遅延日数に応じ，契約日における国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第１項に規定する財務大臣が定める率の割 合で計算した額を請求することができるものとする。

６ 第２項の場合(第46条第九号及び第十一号の規定により，この契約が解除された場合を除く )において，第４条の規定により契約保証金の納付又はこれ 。

に代わる担保の提供が行われているときは，発注者は，当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。

(談合等不正行為があった場合の違約金等)第53条の２ 受注者(共同企業体にあっては，その構成員)が，次に掲げる場合のいずれかに該当したときは，受注者は，発注者の請求に基づき，請負代金額(この契約締結後，請負代金額の変更があった場合には，変更後の請負代金額)の10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

一 この契約に関し，受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という )第３条の規定に違 。

反し，又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１項第一号の規定に違反したことにより，公正取引委員会が受注者に対し，独占禁止法第７条の２第１項(独占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い，当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消された場合を含む 。。)二 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という )に対して行われたときは，受注者等に対する 。

命令で確定したものをいい，受注者等に対して行われていないときは，各名宛人に対する命令がすべて確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という )において，この契約に関し， 。

独占禁止法第３条又は第８条第１項第一号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。

三 納付命令又は排除措置命令により，受注者等に独占禁止法第３条又は第８条第１項第一号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において，この契約が，当該期間(これらの命令に係る事件について，公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い，これが確定したときは，当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く )に入札(見積書の提出 。

を含む )が行われたものであり，かつ，当該取引分野に該当するものであ 。

るとき。

四 この契約に関し，受注者(法人にあっては，その役員又は使用人を含む )の刑法(明治40年法律第45号)第96条の６又は独占禁止法第89条第１ 。

項若しくは第95条第１項第一号に規定する刑が確定したとき。

２ 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは，受注者は，当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ，違約金に対して契約日における国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第１項に規定する財務大臣が定める率を乗じた額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。

(賠償金等の徴収)第53条の３ 受注者がこの契約に基づく賠償金，損害金，損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは，発注者は，その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで契約日における国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第１項に規定する財務大臣が定める率を乗じた額の利息を付した額と，発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し，なお不足があるときは追徴する。

２ 前項の追徴をする場合には，発注者は，受注者から遅延日数につき契約日における国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第１項に規定する財務大臣が定める率を乗じた額で計算した額の延滞金を徴収する。

(受注者の損害賠償請求等)第54条 受注者は，発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし，当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは，この限りでない。

一 第49条又は第50条の規定によりこの契約が解除されたとき。

二 前号に掲げる場合のほか，債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

２ 第33条第２項(第38条において準用する場合を含む )の規定による請負代 。

金の支払いが遅れた場合においては，受注者は，未受領金額につき，遅延日数に応じ，契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第８条の規定により財務大臣が定める率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。

(契約不適合責任期間等)第55条 発注者は，引き渡された工事目的物に関し，第32条第４項又は第５項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む )の規定による引渡し 。

(以下この条において単に「引渡し」という )を受けた日から２年以内でな 。

ければ，契約不適合を理由とした履行の追完の請求，損害賠償の請求，代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という )をする 。

ことができない。

２ 前項の規定にかかわらず，設備機器本体等の契約不適合については，引渡しの時，発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ，受注者は，その責任を負わない。ただし，当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については，引渡しを受けた日から１年が経過する日まで請求等をすることができる。

３ 前２項の請求等は，具体的な契約不適合の内容，請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して，発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

４ 発注者が第１項又は第２項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第７項において「契約不適合責任期間」という )の内に契 。

約不適合を知り，その旨を受注者に通知した場合において，発注者が通知から１年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは，契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。

５ 発注者は，第１項又は第２項の請求等を行ったときは，当該請求等の根拠となる契約不適合に関し，民法の消滅時効の範囲で，当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

６ 前各項の規定は，契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず，契約不適合に関する受注者の責任については，民法の定めるところによる。

７ 民法第637条第１項の規定は，契約不適合責任期間については適用しない。

８ 発注者は，工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは，第１項の規定にかかわらず，その旨を直ちに受注者に通知しなければ，当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし，受注者がその契約不適合があることを知っていたときは，この限りでない。

９ この契約が，住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第１項に規定する住宅新築請負契約である場合には，工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第５条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く )につ 。

いて請求等を行うことのできる期間は，10年とする。この場合において，前各項の規定は適用しない。

引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは 10監督職員の指図により生じたものであるときは，発注者は当該契約不適合を理由として，請求等をすることができない。ただし，受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは，この限りでない。

(火災保険等)第56条 受注者は，工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ )等を設計図書に定めるところにより火災保険，建設工事保険その 。

他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ )に付さなけ 。

ればならない。

２ 受注者は，前項の規定により保険契約を締結したときは，その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。

３ 受注者は，工事目的物及び工事材料等を第１項の規定による保険以外の保険に付したときは，直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

(あっせん又は調停)第57条 この約款の各条項において，発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに，発注者が定めたものに受注者が，不服がある場合，その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には，発注者及び受注者は，建設業法による中央建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という )のあっせん又は調停によりその解決を図る。。２ 前項の規定にかかわらず，現場代理人の職務の執行に関する紛争，監理技術者等，専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人，労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については，第12条第３項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第５項の規定により発注者が決定を行った後，又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第３項若しくは第５項の期間が経過した後でなければ，発注者及び受注者は，前項のあっせん又は調停を請求することができない。

(仲裁)第58条 発注者及び受注者は，その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは，同条の規定にかかわらず，仲裁合意書に基づき，審査会の仲裁に付し，その仲裁判断に服する。

(情報通信の技術を利用する方法)第59条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告，請求，通知，報告，申出，承諾，解除及び指示は，建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて，電磁的方法を用いて行うことができる。ただし，当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

(補則)第60条 この約款に定めのない事項については，必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

〔別添〕仲 裁 合 意 書工 事 名 鹿児島県警察学校中央制御装置部品取替工事工事場所 姶良市平松地内令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については，発注者及び受注者は，建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し，その仲裁判断に服する。

管轄審査会名 鹿児島建設工事紛争審査会令和 年 月 日発注者 鹿児島県鹿児島市鴨池新町 番１号 10支出負担行為担当官鹿児島県警察会計担当官 野川 明輝 印受注者 印〔裏面〕仲裁合意書について(一)仲裁合意について仲裁合意とは，裁判所への訴訟に代えて，紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。

仲裁手続によってなされる仲裁判断は，裁判上の確定判決と同一の効力を有し，たとえその仲裁判断の内容に不服があっても，その内容を裁判所で争うことはできない。

(二)建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という )は，建設工事の請負契約 。

に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており，同法の規定により，あっせん，調停及び仲裁を行う権限を有している。また，中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という )は国土交通省に，都道 。

府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という )は各都道府県 。

にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は，原則として，受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会，都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが，当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる審査会による仲裁は，三人の仲裁委員が行い，仲裁委員は，審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき，審査会の会長が指名する。また，仲裁委員のうち少なくとも一人は，弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。

なお，審査会における仲裁手続は，建設業法に特別の定めがある場合を除き，仲裁法の規定が適用される。